关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 建设项目工程总承包合同示范文本_17385

建设项目工程总承包合同示范文本_17385.doc

建设项目工程总承包合同示范文本_17385

赵得兴
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《建设项目工程总承包合同示范文本_17385doc》,可适用于综合领域

大发5分快3拥有大量关于建设项目工程总承包合同示范文本_17385.doc的实用类文档资料,所有文档由知名合作机构以及专业作者提供,线上总资料超过两个亿,保证满足您的需求。

建设项目工程总承包合同示范文本GF建设项目工程总承包合同示范文本,试行,住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人,全称,广州市天河网球运动学校承包人,全称,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规~遵循平等、自愿、公平和诚信原则~合同双方就天河体育中心网球学校运动员宿舍维修工程施工总承包项目工程总承包事宜经协商一致~订立本合同。一、工程概况工程名称:天河体育中心网球学校运动员宿舍维修工程施工总承包工程批准、核准或备案文号:穗体财【】号工程内容及规模:宿舍维修改造工程包括综合楼部分功能改造和恢复~维修及运动员宿舍维修翻新工程~具体以图纸及工程量清单为准。工程所在省市详细地址:广州市天河区体育西路体育中心内工程承包范围:发包人所提供施工图纸的全部内容。二、工程主要生产技术,或建筑设计方案,来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量标准:工程施工质量标准:工程的质量要求必须达到各相关工程质量验收规范合格标准五、合同价格和付款货币合同价格为人民币,大写,:元,小写金额:元,。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外~合同价格不作调整。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签名~并分别加盖双方单位的公章后~合同正式生效。发包人:广州市天河网球运动学校承包人:,公章或合同专用章,,公章或合同专用章,法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:,签字,,签字,工商注册住所:工商注册住所:企业组织机构代码:企业组织机构代码:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:账号:账号:合同订立时间:年月日合同订立地点:广东省广州市第二部分通用条款第条一般规定定义与解释合同~指由第项所述的各项文件所构成的整体。通用条款~指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款~由本文件第条至第条组成。专用条款~指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况~对抵扣,,预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排~在专用条款中约定。,,在发包人签发工程接收证书或合同解除时~预付款尚未抵扣完的~发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的~发包人有权按如下程序扣回预付款的余额:,从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除,,应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时~发包人有权从预付款保函,如约定提交,中扣除尚未抵扣完的预付款,,应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时~承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书,,承包人未能按上述协议书执行~发包人有权从履约保函,如有,中抵扣尚未扣完的预付款。工程进度款工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等~在专用条款中约定。根据工程具体情况~应付的其它进度款~在专用条款约定。缺陷责任保修金的暂扣与支付缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据款约定的缺陷责任保修金金额和款缺陷责任保修金暂扣的约定~暂时扣减缺陷责任保修金。缺陷责任保修金的支付,,发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时~将按款暂时扣减另有约定时除外。此的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人~专用条款后~承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺缺陷的~修复缺陷的费用~从余下的陷责任期届满后日内~将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。,专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的~在办理工程竣工,验收和竣工结算时~如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函~发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后~向承包人支付保修金的剩余金额。此后~如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的~修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后日内~退还该保函。保函的格式、金额和提交时间~在专用条款约定按月工程进度申请付款按月申请付款。按月申请付款的~承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础~按每月实际完成的工程量,含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等,的合同金额~向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间~在专用条款约定。按月付款申请报告中的款项包括:,,按款工程进度款约定的款项类别,,,按款合同价格调整约定的增减款项,,,按款预付款约定的支付及扣减的款项,,,按款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项,,,根据款索赔结果增减的款项,,,根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。如双方约定了款按月工程进度申请付款的方式时~则不能再约定按款按付款计划表申请付款的方式。按付款计划表申请付款按付款计划表申请付款按付款计划表申请付款的~承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础~按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和,或,完成的主要计划工程量,含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等,等目标任务~以及每期付款金额~并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间~向发包人或监理人提交当期付款申请报告。每期付款申请报告中的款项包括:,,按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额,,按款合同价款调整约定的增减款项,,,,按款预付款约定的~支付及扣减的款项,,按款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项,,,,根据款索赔结果增减的款项,,根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。,发包人按付款计划表付款时~承包人的实际工作和,或,实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后日及以上时~发包人有权与承包人商定减少当期付款金额~并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款~以调整后的付款计划表为依据。如双方约定了按款付款计划表的方式申请付款时~不能再约定按款按月工程进度付款申请的方式。付款条件与时间安排付款条件双方约定由承包人提交履约保函时~履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件,未约定履约保函时~发包人按约定支付各项款项。预付款的支付工程预付款的支付依据款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后~发包人应及时向承包人退还付款保函。工程进度款,,按月工程进度申请与付款。依据款按月工程进度申请付款和付款时~发包人应在收到承包人按款提交的每月付款申请报告之日起的日内审查并支付。,,按付款计划表申请与付款。依据款按付款计划表申请付款和付款时~发包人应在收到承包人按款提交的每期付款申请报告之日起的日内审查并支付。付款时间延误因发包人的原因未能按款约定的时间向承包人支付工程进度款的~应从发包人收到付款申请报告后的第日开始~以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息~作为延期付款的违约金额。发包人延误付款日以上~承包人有权向发包人发出要求付款的通知~发包人收到通知后仍不能付款~承包人可暂停部分工作~视为发包人导致的暂停~并遵照款发包人的暂停的约定执行。双方协商签订延期付款协议书的~发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款,当双方未能达成延期付款协议~导致工程无法实施~工程~发包人应承担违约责任~导致工程关键路径延误承包人可停止部分或全部时~竣工日期顺延。延误付款达日以上~并影响到整个工程实施的~承包人发包人的有权根据款的约定向发包人发出解除合同的通知~并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。税务与关税发包人与承包人按国家有关纳税规定~各自履行各自的纳税义务~含与进口工程物资相关的各项纳税义务。合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时~另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。索赔款项的支付经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项~发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时~承包人应当另行支付。承包人未能支付~可协商支付协议~仍未支付时~发包人可从履约保函,如有,中抵扣。如履约保函不足以抵扣时~承包人须另行支付该索赔款项~或以双方协商一致的支付协议的期限支付。经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项~承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项~发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时~承包人有权从发包人提交的支付保函,如有,中抵扣。如未约定支付保函时~发包人须另行支付该索赔款项。竣工结算提交竣工结算资料承包人应在根据款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的日内~向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数~在专用条款中约定。最终竣工结算资料发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的日内~进行审查并提出修改意见~双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后~由承包人自费进行修正~并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。结清竣工结算的款项发包人应在收到承包人按款的约定提交的最终竣工结算资料的日内~结清竣工结算的款项。竣工款结清后日内~发包人应将承包人按将发包人按款约定提交的款约定提交的履约保函返还给承包人,承包人应支付保函返还给发包人。未能答复竣工结算报告发包人在接到承包人根据款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工内~未能提出修改意见~也未予答复的~视为发包人认可了该结算资料的日竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据款的约定~结清竣工结算的款项。发包人未能结清竣工结算的款项,,发包人未能按款的约定~结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的~承包人有权从发包人根据款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。合同未约定发包人按款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时~发包人从承包人提交最终结算资料后的第日起~支付拖欠的竣工结算款项的余额~并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。,,根据款的约定~发包人未能在约定的日内对竣工结算资料提出修改意见和答复~也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的~应从承包人提交该报告后的第日起~支付拖欠的竣工结算款项的余额~并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。发包人在承包人提交最终竣工结算资料的日内~仍未结清竣工结算款项的~承包人可依据第款争议和裁决的约定解决。未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料工程竣工验收报告经发包人认可后的日内~承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料~造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清~发包人要求承包人交付工程时~承包人应进行交付,发包人未要求交付工程时~承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任~不包括根据第条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。承包人未能支付竣工结算的款项,,承包人未能按款的约定~结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时~发包人有权从承包人根据款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。履约保函的金额不足以抵偿时~承包人应从最终竣工结算资料提交之后的日起~支付拖欠的竣工结算款项的余额~并按中国人民银行同期同类贷款利内仍未支付时~发率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的日包人有权根据第款争议和裁决的约定解决。,合同未约定履约保函时~承包人应从最终竣工结算资料提交后的第,日起~支付拖欠的竣工结算款项的余额~并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的日内仍未支付时~发包人有权根据第款争议和裁决的约定解决。竣工结算的争议如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的日内~双方对工程竣工结算的价款发生争议时~应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核~按审核结果~结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时~依据第款争议和裁决的约定解决。第条保险承包人的投保按适用法律和专用条款约定的投保类别~由承包人投保的保险种类~其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。,,适用法律规定及专用条款约定的~由承包人负责投保的~承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保,,,在合同执行过程中~新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险~根据条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。保险单对联合被保险人提供保险时~保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人~保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。承包人从保险人收到的理赔款项~应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购臵、重建和赔偿。承包人应在投保项目及其投保期限内~向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。承包人未提交上述证明文件的~视为未按合同约定投保~发包人可以自己名义投保相应保险~由此引起的费用及理赔损失~由承包人承担。一切险和第三方责任险对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险~无论应投保方是任何一方~其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务投保方在专用条款中约定。商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应保险的其它规定由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险~由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中~专用条款中另有约定时除外。保险事项的意外事件发生时~在场的各方均有责任努力采取必要措施~防止损失、损害的扩大。本合同约定以外的险种~根据各自的需要自行投保~保险费用由各自承担。第条违约、索赔和争议违约责任发包人的违约责任当发生下列情况时:,,发包人未能履行款、款第,,、,,项的约定~未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和,或,建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料,,,发包人未能按条的约定调整合同价格~未能按条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项,,,发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。发包人应采取补救措施~并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时~竣工日期顺延。发包人承担违约责任~并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。承包人的违约责任当发生下列情况时:,,承包人未能履行第款对其提供的工程物资进行检验的约定、款施工质量与检验的约定~未能修复缺陷,,,承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验~导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益,,,承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的~将工程分包给他人,,,承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。承包人应采取补救措施~并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任~并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。索赔发包人的索赔发包人认为~承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务~且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项~承包人应承担损失、损害赔偿责任~但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时~发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定~并遵循如下程序进行:,,发包人应在索赔事件发生后的日内~向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的日内发出索赔通知~承包人不再承担任何责任~法律另有规定的除外,,,发包人应在发出索赔通知后的日内~以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料,,,承包人应在收到发包人送交的索赔资料后日内与发包人协商解决~或给予答复~或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据,,,承包人在收到发包人送交的索赔资料后日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求~视为该项索赔已被承包人认可。,,当发包人提出的索赔事件持续影响时~发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况~在该索赔事件延续影响停止后的日内~发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第,,项至第,,项的约定相同。承包人的索赔承包人认为~发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务~且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项~发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的~发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时~承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定~并遵循如下程序进行:,,承包人应在索赔事件发生后日内~向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的日内发出去'赔通知~发包人不再承担任何责任~法律另有规定除外~,,承包人应在发出索赔事件通知后的日内~以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告,,,发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后日内与承包人协商解决~或给予答复~或要求承包人进一步补充索赔理由和证据,,,发包人在收到承包人按本款第,,项提交的报告和补充资料后的日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求~视为该项索赔已被发包人认可。,当承包人提出的索赔事件持续影响时~承包人每周应向发包人发出索,赔事件的延续影响情况~在该索赔事件延续影响停止后的日内~承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第,,项至第,,项的约定相同。争议和裁决争议的解决程序根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议~合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方~应以书面形式通知另一方~说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的日内~经友好协商后仍存争议时~合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解,在争议提交调解之日起日内~双方仍存争议时~或合同任何一方不同意调解的~按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。争议不应影响履约发生争议后~须继续履行其合同约定的责任和义务~保持工程继续实施。除非出现下列情况~任何一方不得停止工程或部分工程的实施~,,当事人一方违约导致合同确已无法履行~经合同双方协议停止实施,,,仲裁机构或法院责令停止实施。停止实施的工程保护根据款约定~停止实施的工程或部分工程~当事人按合同约定的职责、责任和义务~保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程~以及尚未使用的工程物资。第条不可抗力不可抗力发生时的义务通知义务觉察或发现不可抗力事件发生的一方~有义务立即通知另一方。根据本合同约定~工程现场照管的责任方~在不可抗力事件发生时~应在力所能及的条件下迅速采取措施~尽力减少损失,另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作~立即停止。通报义务不可抗力时~在不可抗力事件结束后的小时内~承包人,如工程现场发生为工程现场的照管方,须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时生时~承包人每周除外。不可抗力的后果因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期~按如下约定处理:,,永久性工程和工程物资等的损失、损害~由发包人承担,,,受雇人员的伤害~分别按照各自的雇用合同关系负责处理,,,承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害~由承包人承担,,,承包人的停工损失~由承包人承担,,,不可抗力事件发生后~因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害~由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失,,,发包人通知恢复建设时~承包人应在接到通知后的日内、或双方根据具体情况约定的时间内~提交清理、修复的方案及其估算~以及进度计划安排的资料和报告~经发包人确认后~所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。第条合同解除由发包人解除合同通知改正承包人未能按合同履行其职责、责任和义务~发包人可通知承包人~在合理的时间内纠正并补救其违约行为。由发包人解除合同发包人有权基于下列原因~以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。,,承包人未能遵守款履约保函的约定,,,承包人未能执行款通知改正的约定,,,承包人未能遵守款至款的有关分包和转包的约定,,,承包人实际进度明显落后于进度计划~发包人指令其采取措施并修正进度计划时~承包人无作为,,,工程质量有严重缺陷~承包人无正当理由使修复开始日期拖延达日以上,,,承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同,,,根据款第,,项,或,和款的约定~未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验~使工程的任何部分和,或,整个工程丧失了主要使用功能、生产功能,,,承包人破产、停业清理或进入清算程序~或情况表明承包人将进入破产和,或,清算程序。发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时~承包人有权依据本项约定~提出仲裁或诉讼。解除合同通知后停止和进行的工作承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同日内或双方约定的时间内~完成以下工作:,,除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外~停止执行所有被通知解除的工作,,,将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中~销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份,,,移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前~妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养,,,移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等,,,向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括:承包人提供的工程物资,含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的,~发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系,,,经发包人批准~承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和,或,发包人指定方的名下~包括永久性工程及工程物资~以及相关工作,,,承包人按照合同约定~继续履行其未被解除的合同部分工作,,,在解除合同的结算尚未结清之前~承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和,或,拆除~除非得到发包人同意。解除日期的结算根据款的约定~承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后~发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项~包括款的预付款、款的工程进度款、款的合同价格调整的款项、款的缺陷责任保修金暂扣的款项、款的索赔款项、本合同补充协议的款项~及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项~作为解除日期的结算资料。解除合同后的结算,,双方应根据款解除合同日期的结算资料~结清双方应收应付款项的余额。此后~发包人应将承包人根据款约定提交的履约保函返还给承包人~承包人应将发包人根据款约定提交的支付保函返还给发包人。,如合同解除时仍有未被扣减完的预付款~发包人应根据预付款,抵扣的约定扣除~并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。,,发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时~有权从款约定的承包人提交的履约保函中扣减~并在此后将履约保函返还给承包人。,,发包人按上述约定扣减后~仍有未能收回的款项时,或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时~仍有未能扣减应收款项的余额时~可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。承包人的撤离,,全部合同解除的撤离。承包人有权按款第,,项的约定~承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。,,部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后~将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场,不包括根据款第,,项约定被抵偿的机具等,。发包人为此提供必要条件。解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资~及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料~以及使用根据款第,,项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。由承包人解除合同由承包人解除合同。基于下列原因~承包人有权以书面形式通知发包人解除合同~但在发出解除合同通知日前告知发包人:,,发包人延误付款达日以上~或根据款承包人要求复工~但发包人在日内仍未通知复工的,,,发包人实质上未能根据合同约定履行其义务~影响承包人实施工作停止日以上,,,发包人未能按款的约定提交支付保函,,,出现第条约定的不可抗力事件~导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要,,,发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和,或,清算程序~或发包人无力支付合同款项。发包人接到承包人根据本款第,,项、,,项、,,项解除合同的通知后~发包人随后给予了付款~或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时~承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时~竣工日期顺延,承包人因此增加的费用~由发包人承担。承包人发出解除合同的通知后~有权停止和必须进行的工作如下:,除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外~停止所,有进一步的工作,,,移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资,包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的,。在未移交之前~承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养,,,移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求~对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等~按商定的价格付款后~承包人按约定的时间提交给发包人。,,向发包人提交全部分包合同及执行情况说明~由发包人承担其费用。,,应发包人的要求~承包人将分包合同转让至发包人和,或,发包人指定方的名下~包括永久性工程及其物资~以及相关工作,,,在承包人自留文件资料中~销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。解除合同日期的结算资料根据款的约定~发包人收到解除合同的通知后~应与承包人商定已发生的工程款项~包括:款预付款、款工程进度款、款合同价格调整的款项、款保修金暂扣与支付的款项、款索赔的款项、本合同补充协议的款项~及合同任何条款约定的增减款项~以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用,当出现款第,,项不可抗力的情况~撤离费用由承包人承担,。经双方协商一致的合同款项~作为解除日期的结算依据。解除合同后的结算,,双方应根据款解除合同日期的结算资料~结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后~承包人应将发包人根据款约定提交的支付保函返还给发包人~发包人将承包人根据款约定提交的履约保函返还给承包人。,,如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款~发包人可根据款预付款抵扣的约定扣除~此后~应将预付款保函返还给承包人。,,如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额~承包人可从款约定的发包人提交的支付保函中扣减~此后~应将支付保函返还给发包人。,,如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额~而合同未约定款提交支付保函时~发包人应根据款的约定~经协商一致发包人按的解除合同日期结算资料后的第日起~按中国人民银行同期同类贷款利率~支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的日内仍未支付~承包人有权根据第款争议和裁决的约定解决。,,如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额~发包人有权根据款约定的解除合同后的结算中的第,,项至第,,项进行结算。承包人的撤离。在合同解除后~承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施~全部撤离现场。合同解除后的事项付款约定仍然有效合同解除后~由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效~直至解除合同的结算工作结清。解除合同的争议合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的~应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时~根据款争议和裁决的约定解决。第条合同生效与终止合同生效。在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。合同份数合同正本、合同副本的份数~及合同双方应持的份数~在专用条款中约定。后合同义务合同双方应在合同终止后~遵循诚实信用原则~履行通知、协助、保密等义务。第条补充条款双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。第三部分专用条款第条一般规定定义与解释双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下:,级以上,含级,的大风或台风,,在连续小时内所降雨量超过,毫米,含毫米,,,摄氏度以上,含度,的高温天气,,摄氏度以下,含度,的严寒天气,,里氏地震烈度度以上的地震。双方根据本合同工程的特点~补充约定的其它定义:所有上述风、雨、气温等都以广州地区气象部门测定或公布的数据为准。语言文字语言。本合同除使用汉语外~还使用适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规:《中华人民共和国建筑法》~《中华人民共和国合同法》~《建筑工程质量管理条例》标准、规范本合同适用的标准、规范,名称,:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB及国家、省市颁发的建筑工程标准、规范。发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:没有成文规范、标准规定的约定:发包人的技术要求及提交时间:图纸、图纸会审、勘探资料、设计交底开工前五天承包人提交实施方法的时间:接到要求后三天内保密事项双方签订的商业保密协议,名称,:~作为本合同附件。双方签订的技术保密协议,名称,:~作为本合同附件。第条发包人发包人代表发包人代表的姓名:,发包人代表的职务:,发包人代表的职责:监理人监理单位名称:工程总监理姓名:监理的范围:天河体育中心网球学校运动员宿舍维修工程。监理的内容:对承包人在施工质量、安全、建设工期和建设资金使用等方面实施监管。监理的权限:代表发包人对承包人实施监督~监理人向承包人发出的通知~以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施~并抄送发包人:,同意本工程任何部分的分包合同,,工程款、材料款及其它费用的支付,,施工进度更改或对施工延期的决定,,发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证,,确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格,,确定承包人提出合理化建议~采用新材料、新工艺、新技术~批准重大设计变更。保安责任现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一~作为合同双方对现场保安责任的约定。发包人负责保安的归口管理委托承包人负责保安管理保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定:施工期间~在施工围墙范围内由承包人全面负责保安制度、责任制度和报告制度。第条承包人承包人的一般义务和权力经合同双方商定~承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数:项目经理项目经理姓名:项目经理职责:,贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准~执行施工企业的管理制度~严格履行工程承包合同,,代表承包人组织实施工程项目管理~对实现合同规定的项目目标负责,,组织编制项目管理实施规划~对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制,,对进入现场的生产要素进行优化配臵和动态管理,,建立质量管理体系和安全管理休系并组织实施,,完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务,,在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其它各协作单位的协调~解决项目中出现的问题,,进行现场文明施工管理~发现和处理突发事件,,参与工程竣工验收~准备结算资料和分析总结,,负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作,,协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。项目经理权限:按合同约定的项目进度计划~并按发包人代表和,或,工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下~且无法与发包人代表和,或,工程总监取得联系时~项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全~但须在事后小时内向发包人代表和,或,工程总监送交书面报告。因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定:项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的~每少一天应向发包人支付违约金元。分包分包约定约定的分包工作事项:第条进度计划、延误和暂停项目进度计划项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则:保证按合同工期完成~有利缩短及控制总工期。承包人提交项目进度计划的份数和时间:每月日报上月进度计划一式陆份采购进度计划采购进度计划提交的份数和日期:采购开始日期:施工进度计划施工进度计划,以表格或文字表述,提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间:每月日报下月进度计划一式陆份提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间:误期赔偿因承包人原因使竣工日期延误~每延误日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的或人民币金额为:、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的:或人民币金额为:。第条技术与设计生产工艺技术、建筑艺术造型承包人提供的生产工艺技术和,或,建筑设计方案根据工程考核特点~在以下类型中选择其一~作为双方的约定。按工程量考核~工程考核保证值和,或,使用功能说明:按单项工程考核~各单项工程考核保证值和,或,使用功能说明:发包人提供生产工艺技术和,或,建筑设计方案其中~发包人应承担的工程和,或,单项工程试运行考核保证值和,或,使用功能说明如下:承包人应承担的工程和,或,单项工程试运行考核保证值和,或,使用功能说明如下:设计发包人的义务,,提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间:,,提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间:承包人的义务,,经合同双方商定~发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分~可按本款中约定的如下时间期限~提出进一步要求操作维修手册发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限:承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限:设计文件的份数和提交时间规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:设计阶段审查设计审查阶段及审查会议时间本工程的设计阶段,名称,:设计审查阶段及其审查会议的时间安排:第条工程物资工程物资的提供发包人提供的工程物资,,工程物资的类别、估算数量:承包人提供的工程物资,,工程物资的类别、估算数量:,,竣工后试验的生产性材料的类别或,和,清单:检验工程检验与报告,,报告提交日记、报告内容和提交份数:进口工程物资的采购、采购责任方及采购方式:工程物资保管与剩余工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量:承包人提交保管、维护方案的时间:由发包人提供的库房、堆场、设施及设备:第条施工发包人的义务进场条件和进场日期承包人的进场条件:,发包方完成三通一平、用地许可、拆迁及补偿工作,,承包方收到图纸、勘探资料等。承包人的进厂日期:上述条件完成后第二天。临时用水电等提供和节点铺设发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价:由发包人履行的其它义务:,发包方未能提供满足要求的水电接口~发包方应负责承担承包方为办理水电接口发生的费用,,发包方未能交付平整场地~需承包方清理杂草及余泥~发生费用由发包方承担,,因此造成的工期延误工期顺延。对承包人的义务施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间:在施工开工前天提交工程总体施工组织设计一式六份。需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间:在单项施工开工前天提交主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计一式六份。提交临时占地资料提交临时占地资料的时间:提供临时用水电等资料承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间:发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量:水电等节点位臵资料的提交时间:清理现场的费用:由承包人履行的其它义务:施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放~将残余物、废弃物、垃圾等运往当地有关部门指定的地点。人力和机具资源人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间:施工开工前天~一式六份。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期:主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间:施工开工前天~一式六份。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期:质量与检验质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式:两方参检的部位、标准及表格形式:第三方检查的部位、标准及表格形式:承包人自检的部位、标准及表格形式:隐蔽工程和中间验收隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定:职业健康、安全、环境保护职业健康、安全、环境保护管理,,提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间:施工开工前天~一式六份。第条竣工试验本合同工程~包含竣工试验阶段不包含竣工试验阶段。保留其一~作为双方约定。竣工试验的义务承包人的一般义务,,竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间:在竣工试验开始前天~一式六份。第条工程接收工程接收按单项工程或,和,按工程接收在以下两种情况中选择其一~作为双方对工程接受的约定。由承包人负责指导发包人进行单项工程或,和,工程竣工后试验~并承担试运行考核责任的~接收单项工程的先后顺序及时间安排~或接受工程的时间安排如下:由发包人负责单项工程或,和,工程竣工后试验及其试运行考核责任的~接收单项工程的先后顺序及时间安排~或接受工程的时间安排如下:接收工程提交的资料提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间:第条竣工后试验本合同包含承包人知道竣工后试验不含承包人知道竣工后试验。保留其一~作为双方约定。权利和义务发包人的权利和义务,,其它义务和工作:承包人的责任和义务,,竣工后试验方案的份数和完成时间:,,其它义务和工作:竣工后试验程序竣工后试验日期的通知单项工程或,和,工程竣工后试验开始日期的约定:竣工后试验及试运行考核试运行考核,,试运行考核周期:小时,或日、周、月、年,未能通过考核,,未能通过试运行考核的赔偿,承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿根据工程情况~在以下方式中选择一项~作为双方的考核赔偿约定~各单项工程的赔偿金额,或赔偿公式,分别为:工程的赔偿金额,或赔偿公式,:,发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿其中~承包人应承担相关责任的赔偿金额,或赔偿公式,分别为:考核验收证书在以下方式中选择其一~作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。按工程颁发竣工后试验及考核验收证书按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书第条质量保修责任缺陷责任保修金缺陷责任保修金金额缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的。缺陷责任保修金金额的暂扣缺陷责任保修金金额的暂扣方式:第条工程竣工验收竣工资料及竣工验收报告竣工资料和竣工验收报告竣工验收报告的格式、份数和提交时间:完整竣工资料的格式、份数和提交时间:第条变更和合同价格调整工程变更~发包人承包人应分别按下列方法调整变更工程价款:工程变更综合单价定价办法:对于招标文件工程量清单中漏列而招标图纸中有的内容~招标答疑又未提出调整的~视为承包人应承担的风险不予调整,原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目~视为新增项目。承包人应该按投标承诺投入材料~如主要材料有质量等级的~在投标文件没有列明材料的质量等级的~等同于选用最高等级。施工时选用的材料质量等级低于投标时的等级~则发包人有权要求承包人退回差价。定价原则:因非发包人原因造成招标投标时所定设备、材料的品牌、规格、型号等发生变化的~计价不能高于原定价,性能不能低于原要求,因非发包人原因造成招标投标时所定设备、材料的品牌、规格、型号等发生变化的~所有设备、材料的调整必须经监理、造价咨询、代建单位、发包人批准。承包人必须提供家以上符合调整原则的产品供监理、造价咨询、代建单位、发包人审定。工程变更综合单价确定方式:合同中已有适用的综合单价项目~按合同已有的价格变更合同价款~合同另有约定的调整方式除外。合同中已有类似项目的综合单价~可以参照类似综合单价确定相关工程的综合单价。由于发包人原因引起主要材料用料变化的~按下列办法计算:A、只是材料品牌改变,所有材料品牌的改变必须事前经监理公司、发包人的书面批准~否则一律不得变更,~只计算主材价差~不调整单价~计算公式为:主材价差=,变更后的主材单价原投标主材单价,×材料消耗量×,规费费率,×,税率,变更后的主材单价=工程施工实施当季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》、《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》对应品牌、规格及型号下浮率按合同专用条款,,点的主要材料下浮率执行。注:首先执行《广州地区建设工程常用材料综合价格》~其次执行《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》~《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》没有对应的品牌、规格及型号的材料~由建设单位、监理单位通过市场询价或由发包人组织竟价后确定。B、只是材料的规格改变,若材料的尺寸、厚度等,时~只调整材料价格~材料价格按下列方法调整:投标单价与材料相近规格的厂商信息价、市场询价按内插法计算变更规格后的材料价格。变更规格后材料价格=,投标规格的单价相应规格厂商信息价单价,*变更后规格的厂商信息价的单价。C、只是材料型号的改变时,如材料的等级、产品系列,仅调整主材价差~调整原则按第A点。当合同内类似综合单价项目有两个或以上时~双方约定按主材价格就低不就高的原则进行换算。若合同中既没有适用的综合单价项目~也不能按类似综合单价项目作换算处理~则作为合同外新增项目,是否为新增项目由招标人确定,。按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量及管理费:《广东省建设工程计价通则》、《建设工程工程量清单计价规范》,GB,、年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、年《广东省安装工程综合定额》、年《广东省市政工程综合定额》、年《广东省园林绿化工程综合定额》计算。其中~人、材、机价格执行原投标文件中最低价格。如出现投标文件中没有的材料~材料价格在《广州地区建设工程常用材料综合价格》表中有对应的材料~按施工期间的综合价格计算~主要有:钢材、水泥、木材、砖、砌块、石灰、沙石、混凝土、沥青混凝土、玻璃、防火门、铝合金门窗、干混砂浆、油料、镀锌管、塑料管、电线电缆、线管、线槽桥架、路侧石等,可视项目实际情况约定,。材料价格在《广州地区建设工程常用材料综合价格》表中没有对应的材料按以下方法计算:A建筑装饰、装修和市政工程材料按照《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》对应品牌、规格及型号下浮计算。主要有:瓷砖、石材、涂料、门窗、天花吊顶材料、不锈钢、玻璃、广场砖、路沿石及其他材料等,可视项目实际情况约定,。B机电安装工程中的管、线材料按照《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》对应品牌、规格及型号下浮计算。主要有:电线、电缆、线管、线槽、水管等,可视项目实际情况约定,。C、机电安装工程中的设备按照《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》对应品牌、规格及型号下浮计算。主要有:配电箱,柜,、开关、插座、灯具、排气扇、风机、水泵、阀门、水表、消火栓、电源等,可视项目实际情况约定,。D《广州地区建设工程材料,设备,厂商价格信息》没有对应的品牌、规格及型号的材料~由建设单位、监理单位通过市场询价,询价应为到工地价格,或由发包人组织竟价后确定。若单宗在万元以上的材料设备~发包人有权采取市场询价或招、议标形式~对设备、材料供应商及价格进行选择和确定~承包人应按市场询价或招、议标的结果确定材料设备供应商及合同价款~否则发包人有权将此部分工程另行分包施工~其管理模式按发包人要求的分包处理。如供应形式改为发包人供料~承包人可按设备、材料总价向发包人收取一定比例,,,的仓储与管理费。取费标准按施工时期对应的广州市计费文件计算~措施项目费不另计算。变更部分综合单价执行投标下浮率,投标下浮率=,最高限价中标价,最高限价×,。,式中参与计算的各项应扣除预留金,若发生技术要求的变更:若承包人投标时所选用的材料不能满足招标文件所规定的技术要求~实际施工时~招标人有权进行调整至满足技术要求为止~但其价格不作调整。若发生技术要求的变更,经发包人统一后的变更,~则按变更后的技术要求与招标文件的技术要求之差额进行调整~调整办法按新增工程计价办法确定,在变更之前确定,。因非发包人原因造成招标投标时所定设备、材料的品牌、规格、型号等发生变化的~所有设备、材料的调整必须经监理、造价咨询、代建单位、发包人批准~如承包人未经审批擅自更换材料~该部分材料不予计价~并发包人有权要求承包人按合同要求更正并承担所有延误工期责任”。删减工作或工程的补偿承包人承诺:如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程~承包人不可以要求补偿。第条合同总价和付款合同总价和付款付款,,承包人指定的开户银行及银行账户:担保履约保函在以下方式中选择其一~作为双方对履约保函的约定。承包人不提交履约保函。承包人提交履约保函的格式、金额和时间:支付保函在以下方式中选择其一~作为双方对支付保函的约定。发包人不提交支付保函。发包人提交支付保函的格式、金额和时间:预付款保函在以下方式中选择其一~作为双方对预付款保函的约定。承包人不提交预付款保函。承包人提交预付款保函的格式、金额和时间:预付款预付款金额预付款的金额为:合同价款的~在合同签订后天内办理。预付款抵扣,,预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排:工程进度款工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间:,按月支付~承包人每月日提交当月完成工程量的工程进度款支付申请书及附件~经监理工程师和发包人审核确认后于当月日前办理支付当月实际完成工程量的进度款,,当进度款累计支付达到合同价款的时暂停支付,,工程竣工支付至合同价款的,,验收合格~办理完竣工结算支付至结算价款的~余留结算价款的~待保修期满一次性无息付清。其它进度款其它进度款有:安全生产措施费支付计划:,经审查符合开条件后天内支付安全生产措施费,,中间安全评价合格后天内支付安全生产措施费,,工程竣工安全评价合格后天内支付安全生产措施费。缺陷责任保修金的暂扣与支付缺陷责任保修金的支付,,缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间:按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间:每月日提交当月进度申请书及附件一式六份按付款计划表申请付款付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度:付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间:竣工结算提交竣工结算资料竣工结算资料的格式、内容和份数:第条保险承包人的投保合同双方商定~由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间:一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求:安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求:第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求:第条违约、索赔和裁决争议和裁决争议的解决程序在争议提交调解之日起日内~双方仍存有争议时~或合同任何一方不同意调解的~在以下方式中选择其一~作为双方解决争议事项的约定。提交仲裁委员会~按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的~对双方均有约束力。向发包人所在地人民法院提起诉讼。第条合同生效与合同终止合同份数本合同正本一式:份~合同副本一式:份。合同双方应持的正本份数:~副本份数:。第条补充条款承包合同工程的内容及合同工作范围划分:承包合同的单项工程一览表:合同价格清单分项表:其他合同附件